Договор подряда строительных работ
Договор подряда - соглашение, согласно которому одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчик) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик в свое время обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда предназначен для защиты прав и интересов сторон договора. Ниже представлен текст договора, а также сам договор в формате .doc.
Скачать договор подряда (строительных работ)
Общество с ограниченной ответственностью _________________, в лице директора _________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
1.3. Товар изготовляется в соответствии с проектной документацией (далее по тексту - Проект), согласованной в письменной форме Сторонами и являющийся неотъемлемой частью Договора.
2.1.1. Изготовить Товар из _________________ и конструктивных элементов из хвойных пород древесины естественной влажности.
2.1.2. Изготовить Товар в строгом соответствии с утвержденным Проектом и в соответствии со Спецификацией (сметой) подписываемой Сторонами одновременно с Договором и являющейся его неотъемлемой частью.
2.1.3. Передать Заказчику Товар в надлежащем товарном виде, соответствующего стандарта и качества существующего для данного рода изделий на момент исполнения Договора.
2.1.4. Передать Товар Заказчику в срок указанный в Договоре по Акту приема - передачи.
2.1.5. Уведомить Заказчика о предполагаемой дате изготовления Товара за 5 (пять) календарных дней.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Подрядчику для согласования и использования в качестве рабочей документации Проект на изготовление Товара.
2.2.2. Производить оплату Товара в соответствии с п.3 Договора.
2.2.3. Принять Товар от Заказчика по Акту приема-передачи при выполнении Подрядчиком условий п.п.2.1.1. и 2.1.2. Договора.
2.2.4. После получения уведомления о дате изготовления Товара, согласовать с Подрядчиком стоимость и условия доставки Товара к месту передачи (п.п. 5.3.Договора).
2.2.5. Подготовить подъездные пути к месту передачи (п.п. 5.3.Договора) товара. В случае невозможности подъезда транспорта к месту передачи (п.п. 5.3.Договора) обеспечить альтернативное место и способ перегрузки товара, но не дальше 15 м. от места строительства, в случае выгрузки на расстояние более 15 м. взимается отдельная оплата за поднос из расчета - 1 м. подноса - 300 рублей до 18 м.2, 500 руб. свыше 18 м.2 сруба. С Заказчика, при отсутствии жилья для строителей, взимается плата в размере 10000 рублей, (оплата за отсутствия жилья может меняться в зависимости от объема работ, данный момент оговаривается с Подрядчиком).
2.2.6. Подрядчик не несет ответственности если заявленные характеристики производителей материалов не будут соответствовать требованиям (в случае материалов не производимых Заказчиком). В случае нанесения механических повреждений или неправильной эксплуатации Заказчиком объекта или действия иных третьих лиц, гарантийные обязательства с Подрядчика снимаются (срок гарантии шесть месяцев). Правила эксплуатации Заказчику разъяснены.
3.2. Оплата стоимости Товара, осуществляется Заказчиком в _________________ этапа:
• I этап - сумма в размере: _________________(_________________) рублей уплачивается в качестве аванса Заказчиком Подрядчику не позднее 3 (трех) банковских дней со дня заключения Договора (оговаривается с заказчиком);
• II этап - сумма в размере: _________________(_________________) рублей уплачивается _________________ Заказчиком Подрядчику.
• III этап - сумма в размере: _________________(_________________) рублей уплачивается Заказчиком Подрядчику после _________________.
3.3. Оплата II-го этапа может производиться Заказчиком частями, пропорционально стоимости передаваемого Подрядчиком Товара, но не позднее 1 (одного) календарного дня с момента передачи Товара.
3.4. Оплата стоимости Товара осуществляется путем внесения Заказчиком наличных денежных средств в кассу Подрядчика с выдачей последним подтверждающих оплату документов.
3.5. Заказчик может производить оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик обязан предварительно согласовать с Подрядчиком в письменной форме условия безналичной оплаты.
3.6. В случае проведении расчетов согласно п.п. 3.5. Договора, днем выполнения финансовых обязательства Заказчика перед Подрядчиком, является день, следующий за днем списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.2. Подрядчик несет полную материальную ответственность за качество и количество Товара до момента передачи Товара Заказчику по Акту приема - передачи.
4.2.2. Подрядчиком устанавливается гарантированный срок на сруб 12 месяцев при правильной эксплуатации сруба Заказчиком, так как сруб изготовлен из древесины естественной влажности хвойных пород, в течении года происходит усадка. Правила эксплуатации разъяснены (при заказе сруба).
4.3. Претензии на скрытые дефекты товара принимаются в течение одного года с момента приема-передачи Товара. При предъявлении претензии к заявлению о претензии должны прилагаться ее основания: копия Акта приемки-передачи Товара, коммерческий акт или рекламационный акт, составленный в присутствии представителя Подрядчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика для составления рекламационного акта, акт может быть составлен с привлечением компетентной независимой организацией.
4.4. В случае обоснованности предъявления претензий Подрядчик обязан в срок до 25 календарных дней заменить рекламационные изделия на изделие надлежащего качества. Замена рекламационных изделий производится за счет и силами Подрядчика.
4.5. В случае замены рекламационного изделия в составе собранной конструкции дома, оплата стоимости работ по демонтажу - монтажу изделия осуществляется за счет Подрядчика.
4.6. В случае предъявления отклоненной в ходе экспертизы рекламации Заказчик оплачивает все расходы, понесенные Подрядчиком (проезд, проживание, суточные).
5.2. Об изготовлении и готовности Товара к отгрузке (приему - передаче) Подрядчик уведомляет Заказчика любым способом: письменно, факсимильной связью, электронным сообщением или телеграммой.
5.3. Передача Товара осуществляется от Подрядчика Заказчику по Акту приема - передачи по адресу: _________________.
5.4. В случае не согласования Сторонами условий доставки Товара, п.п. 2.2.4. Договора, прием - передача Товара осуществляется по месту нахождения Подрядчика в срок не более 7 (семь) календарных дней с момента уведомления Заказчика о готовности Подрядчика к отгрузке Товара.
5.5. Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем с момента подписания обеими Сторонами или их уполномоченными представителями Акта приемки-передачи Товара.
6.1.1. не передачи Заказчиком Проекта на изготовление Товара, п.п. 2.2.1. Договора;
6.1.2. не поступления от Покупателя денежных средств в течение 15 календарных дней с момента истечения установленных п.п. 3.2. и 3.3. Договора сроков.
6.2. В случае задержки Заказчиком производимой оплаты, срок исполнения обязанностей Подрядчика по Договору может переноситься пропорционально сроку задержки оплаты.
6.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор:
6.3.1. в одностороннем порядке в любое время, уплатив Подрядчику убытки, вызванные досрочным расторжением Договора, и штраф в размере 10% стоимости Товара;
6.3.2. в случае задержки в изготовлении и передачи Товара на срок более 15 календарных дней при условии выполнения своих обязанностей по оплате, п.п.3.2. и 3.3. Договора.
6.4. В случае расторжения Договора Заказчиком после изготовления Товара возврат денежных средств, за вычетом убытков и штрафа (п.п. 6.3.1. Договора), осуществляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после получения уведомления о расторжении Договора.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате Товара в срок, указанный в п.п. 3.2 и 3.3. Договора, Заказчик несет ответственность в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от его стоимости.
7.3. При нарушении сроков, установленных п.п. 5.4. Договора, риск случайной гибели Товара переходит к Заказчику, также Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки в приеме Товара.
7.4. В случае непринятия Заказчиком изготовленного и готового к передаче Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности к отгрузки, Подрядчик вправе распорядится Товаром по собственному усмотрению. Подрядчик не несёт ответственность за качество и сохранность товара.
8.2. В случае не достижения Сторонами согласия в спорных вопросах все споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде г.Смоленска.
По вопросам оформления договора подряда звоните по телефонам: +7-910-785-44-66, +7-920-320-70-60, в Viber и WhatsApp, либо пишите на электронную почту: krumis@mail.ru и наши менеджеры предоставят всю необходимую информацию по оформлению договора на строительные работы.